г. Москва

Индивидуальный предприниматель Шитякова Татьяна Михайловна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированный в реестре индивидуальных предпринимателей под №321774600517110, в дальнейшем именуемый Исполнитель, настоящим договором-офертой выражает намерение заключить договор поставки продукции (далее Договор) с любым лицом, которое отзовется на это предложение. В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты (частичной оплаты) продукции лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком. Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты/частичной оплаты Заказчиком продукции Исполнителя.


1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику сувенирную продукцию (далее по тексту - продукция).


2. Условия и сроки выполнения работ
2.1. Заказчик подает заявку на поставку продукции. Заявка может быть подана Заказчиком посредством электронной почты, мессенджера, размещения онлайн-заказа. В заявке Заказчик указывает наименование, количество, характеристики продукции.
2.2. Высланная Заказчиком в адрес Исполнителя заявка, содержащая во вложении макет изготавливаемой продукции, становится для Исполнителя техническим заданием на изготовление продукции.
2.3. Заказчик обязан предоставить макеты, соответствующие техническим требованиям Исполнителя к макетам, предоставляемым Заказчиком.
2.4. Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам, предоставляемым Заказчиком.
2.5. На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются наименование, количество и стоимость продукции.
2.6. Переписка между Сторонами осуществляется путем отправления одной стороной в адрес другой стороны писем и документов по электронной почте или мессенджерам. Данная переписка имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательств в суде.
2.7. Срок изготовления продукции не более 30 рабочих дней с момента оплаты счёта.
2.8. Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.
2.9. Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в готовый макет до момента передачи в печать, и если готовый макет, предоставленный Заказчиком, требует доработки.
2.10. Доставка готовой продукции со склада Исполнителя, по адресу г. Москва, ул. Клинская, д. 6, осуществляется силами Заказчика. Стороны могут договориться о доставке продукции силами Исполнителя за отдельную плату.


3. Стоимость продукции и порядок расчетов
3.1. Стоимость конкретной партии готовой продукции указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем, и не включает в себя НДС.
3.2. При размещении заказа Заказчик оплачивает 100% стоимости продукции.
3.3. Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя.
3.4. Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств, размер которых указан в счете, на расчетный счет Исполнителя.


4. Качество продукции
4.1. Качество готовой продукции должно соответствовать нормам печати, по которым работает Исполнитель.
4.2. Качество макетов, предоставленных Заказчиком, должно соответствовать техническим требованиям Исполнителя к макетам.


5. Порядок сдачи-приемки продукции
5.1. Продукция выдается (отгружается) со склада Исполнителя только после 100% оплаты ее стоимости Заказчиком.
5.2. Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности (у представителя Заказчика) или лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени Заказчика (руководитель юридического лица и иные лица в соответствии с законом).
5.3. Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии готовой продукции Техническому заданию или нормам печати.
5.4. Претензии по количеству и качеству продукции принимаются Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи продукции Заказчику. Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.


6. Права и ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки изготовления продукции.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение Заказчиком норм части 4 Гражданского кодекса РФ.
6.3. При предоставлении Заказчиком файла с готовой версткой Исполнитель не несет ответственности за неправильное написание Заказчиком верстки, пропущенные символы, картинки и грамматические ошибки в предоставленных Заказчиком файлах, а также за ошибки, вызванные несоблюдением в верстке технических требований Исполнителя. При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований вся ответственность ложится на сторону, предоставившую макет, не соответствующий техническим требованиям.
6.4. Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие техническим требованиям Исполнителя к макетам, а также за своевременную оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения Заказчиком, определенного Договором в пункте 3.2. порядка оплаты продукции Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции по конкретной заявке.
6.6. При несоответствии готовой продукции/части готовой продукции Техническому заданию и/или при наличии дефектов Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты путем изготовления новой партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей бракованной продукции на склад Исполнителя.
6.7. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 30 % стоимости такой продукции.
6.8. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки оплаты, но не более 30 % стоимости такой продукции.
6.9. В случае, если Заказчик не вывозит продукцию со склада Исполнителя после ее изготовления в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании, Исполнитель хранит продукцию на собственном складе в течение 10 дней с даты изготовления. По окончании 10-дневного срока хранение осуществляется за плату исходя из следующей стоимости: объем продукции до 1 куб. м. – 250 руб., более 1 куб. м. – 500 руб. за каждый день хранения продукции.
6.10. Общий срок хранения продукции не может превышать 45 календарных дней с даты изготовления. По истечении указанного срока хранения Исполнитель вправе утилизировать не вывезенную Заказчиком продукцию.
6.11. В случае если макет, предоставленный Заказчиком, является средством массой информации (далее СМИ), то издателем является Заказчик. Ответственность за соблюдения законодательства РФ о СМИ несет Заказчик (в том числе регистрация СМИ, направление обязательных экземпляром и т.д. осуществляется Заказчиком).
6.12. Заказчик возмещает Исполнителю понесенные убытки, в случае привлечения Исполнителя к ответственности за несоблюдение законодательства РФ, указанного в п. 6.11 настоящего Договора в течении трех дней с момента выставления претензии.
6.13. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города Москвы.


7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из сторон соответствующих обязательств в рамках настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов, других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.


8. Прочие условия
8.1. Не вступая в противоречия с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двустороннего документа, равного по юридической силе настоящему Договору-оферте. Такой Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года.
8.2. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока исполнения обязательств Сторон по Договору. Обязательства прекращаются за их надлежащим исполнением.
8.3. По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут письменным уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного нарушения другой стороной условий Договора.
8.4. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель должен сообщать об этом путем публикации измененных данных на сайте www.maleval.ru.
8.5. Производя акцепт настоящей оферты путем оплаты (частичной оплаты) счета Исполнителя, Заказчик соглашается с техническими требованиями и требованиями к качеству готовой продукции, размещенными на официальном сайте Исполнителя www.maleval.ru.


9. Реквизиты
ИП Шитякова Татьяна Михайловна
ИНН: 772484003470
ОГРНИП: 321774600517110
Юр. адрес: 115408, г. Москва,
ул. Братеевская, д. 35, корп. 3, кв. 323
Р/С: 40802810600002561966
Банк: АО «ТБанк»
К/С: 30101810145250000974
БИК: 044525974

Индивидуальный предприниматель
Шитякова Т.М.